法律顾问网欢迎您访问!法律顾问网力图打造最专业的律师在线咨询网站.涉外法律顾问\知识产权法律顾问\商务法律顾问 法律顾问、委托电话:13930139603,投稿、加盟、合作电话:13932197810 网站客服:点击这里联系客服   法律文书 | 在线咨询 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏
关键字:

律师咨询电话13930139603

首 页 | 法治新闻 | 民法顾问 | 刑法顾问 | 普法常识 | 法律援助 | 社团顾问 | 商法顾问 | 律师动态 | 公益讼诉 | 执行顾问 | 经典案例 | 法律法规

国际贸易

知识产权

税收筹划

公司事务

土地房产

建筑工程

合同纠纷

债权债务


劳动争议


医疗纠纷


交通事故


婚姻家庭
经典案例 民事案例 | 刑事案例 | 经济法案例 | 劳动法案例 | 行政法案例 | 医疗事故案例 | 涉外案例  
民事案例  
央视主持人赵普起诉开发商一审败诉
出处:法律顾问网·涉外www.flguwen.com     时间:2010/8/16 17:57:00

央视主持人赵普起诉开发商一审败诉
作者: 王巍    



    央视主持人赵普,以开发商逾期212天办理房屋所有权证为由,将北京中集宏达房地产开发有限公司诉至法院。今天上午,宣武法院一审判决驳回赵普的诉讼请求。

  央视主持人赵普是宣武区朱雀门小区的业主,去年曾因物业未公示小区广告收益情况提起诉讼。今年,他将开发商诉至法院。

  赵普诉称,2006年9月,他与北京中集宏达房地产开发有限公司签订商品房预售合同,购买朱雀门小区房屋。合同约定,开发商应在2006年12月31日前交房,并在交付日起720天内将房屋所有权证交付,逾期交付需支付违约金。

  合同签订后,赵普支付了全部房款,至2009年7月22日,他才取得房屋所有权证,已逾期212天。

  赵普称,因开发商的责任,自己逾期取得房产证,开发商应支付违约金。随后,其多次催要,并委托律师发函,开发商一直未支付,故他诉至法院要求开发商支付违约金近40万元。

  开发商辩称,2007年及2008年,市建委发布了两项通知文件,相关政策随之调整,导致延迟办理房产证,并非自身过错,不应承担违约责任。

  法院认为,北京市建设委员会于2007年颁布的《关于房屋权属登记面积有关问题的通知》文件规定,是导致开发商无法测绘楼栋的原因,进而影响为业主赵普办理产权转移登记。

  开发商未能在合同约定时间内完成权属登记及产权转移登记,是政府相关部门对政策的调整所致,具有不能预见性,属不可抗力,不能认定其主观上存在故意拖延。

  在北京市建设委员会重新调整政策后,开发商已在合理期限内完成楼栋初始登记,并为赵普办理房屋所有权证。该行为并未给赵普对房屋的实际居住和正常使用造成影响。

  故赵普要求开发商支付延期初始登记、转移登记违约金,法院不予支持,判决驳回赵普的全部诉讼请求。(来源:法制晚报)



来源: 新华网

(声明:本站所使用图片及文章如无注明本站原创均为网上转载而来,本站刊载内容以共享和研究为目的,如对刊载内容有异议,请联系本站站长。本站文章标有原创文章字样或者署名本站律师姓名者,转载时请务必注明出处和作者,否则将追究其法律责任。)
上一篇:排名末位被解聘员工告单位"末位淘汰"解聘违法
下一篇:无证醉酒驾驶自酿苦果出车祸
在线咨询

姓 名 * 电 话
类 别 邮 箱
内 容 *

联系我们
电话:13930139603 13651281807
QQ号:373036737
邮箱:373036737@qq.com
 
点击排行      
· 【案例整理】最高人民法院关于公司...
· 房屋拆迁安置补偿纠纷广东司法判例...
· 最高法公报案例:合伙企业的认定与...
· 最高院案例:侵犯优先购买权的股权...
· 代课教师被辞退 状告学校被驳回
· :《最高人民法院公报》42个案例...
· 工程发包中用工主体的认定
· 受让方有权解除未经转让方认可的房...
· 公报案例|股东会决议对股东罚款是...
· 2014年度人民法院十大民事案件...
· 工程发包中用工主体的认定
· 设立建设用地使用权应自登记时生效...
· 当事人另案中的证言在本案中的证明...
· 有固定工作但未在城镇居住的农村居...
· 知识产权案例:北京鹤鉴烨营销顾问...
· 离婚协议财产赠与应依法履行
· 津狗不理集团有限公司诉济南市大观...
· 以暴露不正当关系索要170万“分...
· 通过短信互相指责 法院认定不构成...
· 夫妻一方以个人名义举债时夫妻共同...
· 无证醉酒驾驶自酿苦果出车祸
· 为交停车费被气死 家属状告收费公...
律师团队     更多>>
法律顾问网.涉外

法律顾问网.涉外
13930139603
赵丽娜律师

赵丽娜律师
13930139603
赵光律师15605513311--法律顾问网.涉外特邀环资能法律专家、碳交易师

赵光律师15605513311--法律顾问网.涉外特邀环资能法律专家、碳交易师
法律专家:杨学臣18686843658

法律专家:杨学臣18686843658
湖南长沙单晓岚律师

湖南长沙单晓岚律师
13975888466
医学专家颉彦华博士

医学专家颉彦华博士
精英律师团队






法律网站 政府网站 合作网站 友情链接  
关于我们 | 联系我们 | 法律声明 | 收费标准
Copyright 2010-2011 www.flguwen.com 版权所有 法律顾问网 - 中国第一法律门户网站 未经授权请勿转载
电话:13930139603 13651281807 QQ:373036737 邮箱:373036737@qq.com
冀ICP备08100415号-2
点击这里和QQ聊天 法律咨询
点击这里和QQ聊天 网站客服
留言咨询
联系我们
律师热线:
13930139603
13651281807
律师助理:
13932197810